Настоящий документ является публичным предложением ООО «Геоком» (ИНН 5503250542) в адрес физических и юридических лиц на заключение договора возмездного оказания геодезических услуг в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
01Общие положения
Настоящая оферта является публичным предложением в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцепт оферты осуществляется путём направления заявки через личный кабинет сайта.
С момента акцепта оферты договор считается заключённым.
02Термины
Термины «Сайт», «Личный кабинет», «Заказчик», «Исполнитель», «Заявка», «Результат работ», «Бонусы», «Постоянный клиент» используются в значениях, определённых настоящей офертой.
03Предмет договора
Исполнитель оказывает геодезические услуги, включая геодезическую съёмку земельных участков и объектов капитального строительства, вынос границ земельных участков в натуру, подготовку геодезических материалов для межевых и технических планов, а также иные услуги, размещённые на сайте.
Исполнитель не выполняет кадастровые работы и не является кадастровым инженером.
Исполнитель вправе привлекать подрядчиков, самозанятых исполнителей и иных специалистов без дополнительного согласования с Заказчиком.
Исполнитель самостоятельно определяет технологию выполнения работ, состав исполнителей, порядок организации работ и способы достижения результата.
04Подача заявок
Заявка подаётся через личный кабинет и считается принятой после отправки через сайт.
Исполнитель вправе запросить дополнительные сведения и документы.
05Документы Заказчика
Заказчик гарантирует законность передачи документов и наличие согласий субъектов персональных данных. Исполнитель их не проверяет.
Ответственность за законность передачи документов и персональных данных несёт Заказчик.
06Стоимость услуг
Стоимость услуг определяется прайс-листом, размещённым на сайте. Прайс-лист является неотъемлемой частью оферты.
Исполнитель вправе изменять прайс-лист путём публикации новой редакции.
07Порядок оплаты
Оплата осуществляется через платёжный сервис ЮKassa или иной оператор, указанный на сайте.
Обязанность по оплате считается исполненной с момента подтверждения успешного проведения платежа.
Исполнитель не получает и не обрабатывает реквизиты банковских карт.
08Сроки выполнения
Срок выполнения каждой заявки определяется индивидуально.
Начало отсчёта срока — после получения Исполнителем всех необходимых документов и информации.
09Порядок сдачи и приёмки результатов работ
Результаты работ предоставляются преимущественно в электронном виде через личный кабинет или иным согласованным способом.
Заказчик обязан проверить результат. Если в течение 3 рабочих дней не направлены мотивированные замечания, результат считается принятым.
Электронная переписка, документы и сведения в личном кабинете имеют юридическую силу и могут использоваться как доказательства в случае споров.
10Бонусная программа
После регистрации начисляется 10 000 бонусов.
Бонусы могут использоваться для оплаты услуг, не являются денежными средствами и не подлежат обмену, передаче третьим лицам или выплате наличными.
Исполнитель вправе изменять правила программы.
11Программа лояльности
После выполнения трёх заявок Заказчику присваивается статус постоянного клиента.
Постоянному клиенту предоставляется скидка 5% на последующие услуги.
Исполнитель вправе изменять условия программы.
12Отмена заявок
До начала полевых работ денежные средства не списываются.
После начала работ оплачивается фактически выполненный объём.
13Электронный документооборот
Взаимодействие осуществляется через личный кабинет, электронную почту и иные электронные средства связи.
Документы, переписка и уведомления через личный кабинет имеют юридическую силу и могут использоваться в качестве доказательств.
14Ограничение ответственности
Исполнитель не несёт ответственности за ошибки и неполноту сведений Заказчика, недостоверность ЕГРН, действия третьих лиц, а также за невозможность исполнения заявки из-за непредоставления Заказчиком необходимых документов, сведений либо доступа к объекту выполнения работ.
Максимальная ответственность ограничивается стоимостью соответствующей заявки.
15Интеллектуальные права
Исключительные права на результаты работ переходят Заказчику после полной оплаты.
Исполнитель сохраняет права на методики, технологии и программное обеспечение.
16Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, пожары, аварии, военные действия, решения органов власти и иные непредотвратимые события.
17Урегулирование споров
Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок.
Споры с юридическими лицами и ИП рассматриваются в Арбитражном суде Омской области.
Споры с физическими лицами — в порядке законодательства о защите прав потребителей.
18Заключительные положения
Исполнитель вправе изменять условия оферты путём публикации новой редакции на сайте.
Новая редакция вступает в силу с момента публикации, если иной срок не указан.
Актуальная редакция оферты постоянно доступна на сайте.
19Реквизиты Исполнителя
ООО «Геоком»
ИНН 5503250542
ОГРН 1145543023196
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Фрунзе угол ул. Герцена, д. 80/д. 18, оф. 832
E-mail: geocom-omsk@yandex.ru